推廣 熱搜: 招標  采購    工程  化工  太陽能    風電  公告  壓縮機 

快乐十分选号软件:中國人壽財產保險股份有限公司河南省分公司辦公樓裝修工程招標公告

   日期:2019-08-11     瀏覽:1    

赌博app制作构架 www.opocr.com 2019項目-中國人壽財產保險股份有限公司河南省分公司辦公樓裝修工程招標公告
招標人:中國人壽財產保險股份有限公司河南省分公司
資金來源: 其它 投資金額:2600萬元
招標編號:HNXDZB-20190803
1.招標條件:
本招標項目中國人壽財產保險股份有限公司河南省分公司辦公樓裝修工程已批準建設,建設資金來自:自籌資金,項目出資比例為:100%,招標人為:中國人壽財產保險股份有限公司河南省分公司。項目已具備招標條件,現面向國內對該項目裝修工程進行公開招標,歡迎符合相關要求的投標人參加投標。
2.項目概況與招標范圍:
2.1項目名稱:中國人壽財產保險股份有限公司河南省分公司辦公樓裝修工程;
2.2項目概況:本次裝修工程建筑面積約15424.27平方米;
2.3建設地點:鄭州市中州大道與民航路交叉口宏光協和廣場A座;
2.4招標范圍及內容:宏光協和廣場A座1層商鋪和大堂、部分樓層裝飾裝修工程,具體詳見本次招標工程圖紙對應的內容、招標文件、相關合同條款、技術要求以及工程量清單,主要包括內容:
(1)建筑裝修工程(含砌體、隔墻、防水、防火)、(強)電氣、給排水、辦公標識標牌、消防改造及報驗、樓板加固設計及施工、東北兩側樓頂LOGO制作及安裝
(2)配合與本次裝修工程相關的企業文化建設
(3)拆除工程
(4)建筑垃圾清理及運輸
(5)原有建筑裝修?;?br>(6)裝修后室內衛生清潔
2.5計劃工期:100日歷天;
2.6質量要求:合格且達到驗收標準;
2.7合同估算價:約2600萬元;
2.8標段劃分:一個標段。
3.投標人資格要求 未曾在(中國采招信息網 //www.zbxx.com.cn/)上注冊會員的投標單位應先注冊供應商會員:
3.1注冊于中華人民共和國境內,具有有效的企業法人營業執照,須同時具有建設行政主管部門核發的建筑裝修裝飾工程專業承包壹級及以上、建筑機電安裝工程專業承包貳級及以上、建筑幕墻工程專業承包貳級及以上、消防設施工程專業承包貳級及以上、建筑行業(建筑工程)甲級及以上和特種工程專業承包資質,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力,具備有效的安全生產許可證;
3.2投標人注冊資金實繳金額不低于2000萬元,具有ISO9001質量管理體系認證證書,并且具有企業信用等級為AAA;
3.3項目經理資格要求:投標人擬派項目經理須具有建筑工程專業壹級注冊建造師執業資格,并取得安全生產考核證,需在本單位已繳納社會保險(社保繳納時間不低于一年),且無在建項目;
3.4 企業及項目經理業績要求:企業和擬派項目項目經理2016年1月1日以來承擔過單個1.5萬平米及以上且單項合同金額在2000萬及以上的辦公樓、寫字樓裝修工程業績(以合同簽訂時間為準,并提供合同文本復印件、竣工文本復印件等材料,加蓋投標人公章);
3.5 財務要求:投標人提供2016年至2018年經會計師事務所或審計機構審計的年度財務審計報告,企業財務狀況良好;
3.6 信譽要求:
(1)提供企業沒有處于被責令停業、行政處罰、投標資格被取消,財產被凍結、接管、破產狀態的書面承諾(加蓋單位公章,格式自擬),若發現投標人具有弄虛作假行為,一切后果由投標人承擔;同時如實提供5年內企業充當被告(被申請人)涉及的訴訟或仲裁案件的情況,含已經生效的判決或仲裁文書以及正在訴訟或仲裁的案件。已經生效的判決或仲裁文書提供判決書或仲裁裁決書,未判決或裁決的提供民事起訴書或仲裁申請書(加蓋單位公章,格式自擬)。若發現投標人具有弄虛作假行為,一切后果由投標人承擔并取消投標資格;
如充當被告的案件存在包括但不限于故意違約行為、工程質量問題、商業信譽問題、商業賄賂問題、農民工工資問題、拖欠分包工程款問題等致使敗訴,則無投標資格;
(2)單位負責人為同一人或者存在控股、實際控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段或者未劃分標段的同一項目投標;法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時投標;
(3)投標人需提供在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)查詢相關主體的網頁截圖(截圖需包含查詢日期),經查詢有失信被執行人的將被取消投標資格;
(4)投標人需在中國裁判文書網(//wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括單位行賄查詢、法定代表人行賄查詢、擬派項目經理行賄查詢),并提供相關網頁截圖(截圖需包含查詢日期)。經查詢結果有行賄犯罪的單位、法定代表人、擬派項目經理師將被取消投標資格;
(5)投標單位以及相關人員(含法定代表人、股東、擬派項目經理等相關人員)不得涉及征信問題,必須未被人民法院或金融機構納入過失信人員名單(加蓋單位公章,格式自擬)。若發現投標人具有弄虛作假行為,一切后果由投標人承擔并取消投標資格;
注:上述問題在投標時發現,取消投標資格,中標后發現,取消中標資格,簽訂裝修施工合同后發現,招標人可以單方面解除施工合同,并要求中標人承擔賠償責任,同時招標人不承擔任何法律責任。
3.7參加本項目裝飾裝修工程單位不得同時參與我單位組織的智能化工程投標;
3.8本項目不允許分包,且不接受聯合體投標。
4.招標文件的獲?。?br>4.1凡有意參加投標者,請于2019年8月9日至2019年8月 15日上午9時至11時30分,下午15時至17時持本公告“3.投標人資格要求:”中所有證明材料原件及一套加蓋公章的復印件(膠裝)購買招標文件;
4.2招標文件售價1000元/份,售后不退。
5.投標文件的遞交:
5.1.遞交投標文件的截止時間:2019年9月5日上午9時30分;
5.2.逾期送達的或者未送達指定地點或者不按招標文件要求密封的投標文件,招標人不予受理。

        聯系人:錢 永

        手機: 1314 1221 596

        電話:010-8862 2152

        傳真:010-8862 2152

        E-mail: [email protected]

        為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構或招標人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。


特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


相關行情
推薦行情
點擊排行
 
 
 
會員業務: 點擊這里給我發消息   廣告業務: 點擊這里給我發消息  在線客服: 點擊這里給我發消息
 
赌博app制作构架